TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE DAAL-CON LTD. ("GCF")

1. Aplicarea GTC  

1. Domeniul de aplicare al capitolelor I-X din prezentele CGV acoperă vânzarea tuturor conductelor de aer textile ("Produsul") de către DAAL-CON Ltd ("Vânzătorul"). Capitolul XI se aplică în cazul în care, în plus față de vânzare, Vânzătorul instalează (instalează), de asemenea, Produsul. Capitolul XII se referă la furnizarea de servicii de întreținere a conductelor textile de către DAAL-CON Ltd. în calitate de Contractor ("Contractorul").

Detaliile vânzătorului/contractorului sunt următoarele:  

Nume: DAAL-CON Ltd.  

Sediul social: 2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 9.  

Numărul de înregistrare al societății: 13-09-193560 

Număr de identificare fiscală: 24392682-2-13.  

Numărul de identificare fiscală comunitară: HU24392682  

Identificator statistic: 24392682-7112-113-13.  

Reprezentantul organizației: Dániel Kálmán Sándor Director general  

Adresa de e-mail: exandair@exandair.com  

2. Dispozițiile contractului individual care conține specificația produsului (Oferta semnată de ambele părți) și CGC se aplică în comun raporturilor juridice ale părților. În cazul unei discrepanțe între dispozițiile contractului specific și CGC, prevalează dispozițiile contractului specific.    

3. Vânzătorul va permite Cumpărătorului să se familiarizeze cu conținutul CGA înainte de încheierea contractului individual. CGV devin parte a contractului părților în momentul acceptării de către cumpărător.  

4. Prezentele CGC intră în vigoare la 1 mai 2023 și se aplică contractelor individuale încheiate după această dată.  

2. Modificarea sau abrogarea GTC  

5. Vânzătorul are dreptul de a modifica sau de a abroga unilateral, în orice moment, CGC.  

6. Modificarea sau abrogarea TCG nu afectează contractele încheiate anterior modificării sau abrogării, iar dispozițiile TCG în vigoare la momentul încheierii contractului individual se aplică fără modificări.  

3. Procedura de încheiere a unui contract  

7. După notificarea intenției sale de cumpărare, cumpărătorul furnizează toate informațiile și datele solicitate de vânzător și livrează toate documentele solicitate de vânzător, pe hârtie sau în format electronic. Orice daune sau costuri suplimentare care rezultă din nerespectarea obligației de mai sus sau din informații incomplete vor fi suportate de cumpărător.   

8. În cazul în care vânzătorul efectuează construcția sau în cazul în care vânzătorul consideră că acest lucru este necesar din orice alt motiv, vânzătorul efectuează un studiu tehnic preliminar la fața locului la o dată convenită în prealabil de părți. Cumpărătorul trebuie să asigure condițiile de efectuare a studiului tehnic preliminar la fața locului. În timpul inspecției tehnice preliminare la fața locului, reprezentantul cumpărătorului sau o persoană autorizată de cumpărător va fi prezent și va furniza vânzătorului informațiile solicitate.   

9. După primirea datelor și documentelor solicitate și după orice studiu preliminar la fața locului, Vânzătorul va trimite Cumpărătorului Oferta și CGV semnate. Oferta semnată de Vânzător va fi considerată a fi Oferta Vânzătorului în conformitate cu prevederile Codului civil. 6:64 din Codul civil, care conține o descriere detaliată a Produsului (parametrii tehnici și de calitate), prețul net de cumpărare, calendarul și termenul de plată, locul de executare, termenul convenit pentru executare și alte aspecte considerate necesare de către Vânzător care nu sunt cuprinse în CGC sau cu privire la care părțile doresc să se abată de la CGC. Prețul de achiziție în cadrul Ofertei este prețul net de achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată / TVA sau alte taxe și orice taxe vamale datorate. Cumpărătorul va fi răspunzător pentru aceste elemente (impozite, taxe vamale). În cazul în care Vânzătorul organizează livrarea produsului la locul de livrare, Oferta sa va include și taxele de livrare.

10. În timpul pregătirii ofertei, vânzătorul poate solicita informații sau documente suplimentare de la cumpărător, pe care cumpărătorul le va trimite vânzătorului fără întârziere.   

11. Vânzătorul stabilește termenul limită pentru oferta sa la 15 zile. Acceptarea de către cumpărător se consideră a fi returnarea ofertei, semnată în mod corespunzător de către cumpărător, către vânzător. Data încheierii contractului este data la care vânzătorul primește oferta, semnată în mod corespunzător de către cumpărător, cu excepția cazului prevăzut la clauza 12.   

12. În cazul în care cumpărătorul comunică acceptarea ofertei după expirarea obligației vânzătorului de a face o ofertă, și anume după 15 zile, contractul dintre părți va fi încheiat numai dacă vânzătorul declară în mod expres acest lucru. Într-un astfel de caz, data încheierii contractului este data primirii de către cumpărător a declarației vânzătorului.   

13. Oferta acceptată de cumpărător va fi considerată a fi contractul specific menționat în CGC..   

14. Vânzătorul trimite cumpărătorului fluxul și documentația de proiectare în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea contractului. În termen de 10 zile lucrătoare de la primire, cumpărătorul își declară aprobarea cu privire la documentația de proiectare, returnând documentația de proiectare semnată corespunzător prin poștă sau electronic.  

15. Părțile stipulează că, în cazul în care contractul dintre părți eșuează din orice motiv, clientul nu va avea dreptul de a utiliza documentația privind fluxul și proiectarea.   

16. În cazul în care părțile au convenit asupra plății unui avans, vânzătorul va trimite cumpărătorului factura de avans împreună cu documentația de proiectare. În cazul plății unui avans, termenul de executare prevăzut în Ofertă începe în ziua următoare plății avansului. În cazul în care părțile nu au convenit asupra plății unui avans, termenul de executare prevăzut în ofertă începe să curgă din ziua următoare celei în care cumpărătorul notifică vânzătorului aprobarea documentației de proiectare.   

17. Cumpărătorul recunoaște că, în cazul în care părțile au convenit să plătească un avans, prețul de cumpărare stabilit în ofertă va prevala în cazul plății la timp a avansului. În cazul în care Cumpărătorul întârzie să plătească avansul, este posibil ca Vânzătorul să nu poată furniza Cumpărătorului prețul de cumpărare stabilit în Ofertă. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract prin declarație unilaterală în cazul întârzierii plății avansului de către Cumpărător peste 30 de zile calendaristice.  

4. Performanța vânzătorului  

18. Vânzătorul trebuie să ofere produsele pentru recepție, ambalate, la o calitate de primă clasă, în termenul de executare stabilit în ofertă. Vânzătorul are dreptul la executare anticipată.  

19. Se consideră că termenul de livrare a fost respectat dacă Vânzătorul informează Cumpărătorul în termenul limită că Produsul este disponibil pentru ridicare. În cazul în care părțile convin asupra livrării de către vânzător, se consideră că termenul de executare a fost respectat dacă vânzătorul livrează produsul la locul de livrare în termenul stabilit, cu condiția ca cumpărătorul să prevadă livrarea la locul de livrare în termen de 8 zile lucrătoare (a se vedea clauza 21). Orice întârziere a cumpărătorului exclude orice întârziere simultană a vânzătorului.    

20. Locul de executare Sediul social al vânzătorului. În cazul în care părțile convin asupra livrării de către vânzător, locul de executare va fi locul indicat în ofertă.  

21. Vânzătorul va notifica Cumpărătorul imediat ce Produsul este disponibil pentru Vânzător. În cazul în care părțile nu au convenit asupra livrării de către vânzător, Cumpărătorul / agentul Cumpărătorului este obligat să preia Produsul la sediul Vânzătorului în termen de 8 zile lucrătoare de la primirea notificării, iar Cumpărătorul este responsabil pentru încărcarea Produsului în mijlocul de transport. În cazul în care părțile au convenit ca Vânzătorul să organizeze livrarea Produsului la fața locului, Cumpărătorul este obligat să furnizeze Vânzătorului posibilitatea livrării la fața locului și să preia Produsul la fața locului în termen de 8 zile lucrătoare de la primirea notificării, la o dată convenită în prealabil de părți. În cazul livrării de către vânzător, descărcarea produselor din mijlocul de transport pe amplasament este responsabilitatea vânzătorului, iar încărcarea produsului în incintă este responsabilitatea cumpărătorului. În ambele cazuri, dovada livrării se face prin emiterea unui bon de livrare.     

22. Riscul de pierdere sau deteriorare - cu excepția excepției prevăzute la clauza 27 - trece de la vânzător la cumpărător în momentul executării, adică în momentul acceptării de către cumpărător. În cazul în care locul de executare este sediul Vânzătorului, riscul de pierdere sau deteriorare este suportat de Cumpărător în timpul încărcării. În cazul livrării de către vânzător la locul de executare, riscul de deteriorare în timpul transportului și al încărcării și descărcării este suportat de vânzător, iar riscul de deteriorare în timpul introducerii produsului în proprietate este suportat de cumpărător.   

23. Vânzătorul poate utiliza un intermediar pentru livrarea produsului.   

24. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru daunele cauzate de întârziere în cazul în care întârzierea vânzătorului se datorează unei cauze inevitabile independente de voința vânzătorului.  

25. Dreptul de retragere al cumpărătorului bazat pe întârzierea vânzătorului se aplică în cazul unei întârzieri mai mari de 15 zile lucrătoare. În cazul unei întârzieri mai scurte, vânzătorul nu are dreptul de a se retrage din contract, chiar dacă se dovedește că nu există nicio pierdere de interes.  

26. În cazul în care vânzătorul întârzie în mod previzibil executarea, acesta notifică imediat cumpărătorul cu privire la acest fapt, la motivul întârzierii și la data preconizată a executării. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a evita întârzierea și pentru a reduce la minimum durata acesteia.   

27. În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de acceptare, riscul de deteriorare este transferat cumpărătorului de la data nerespectării obligației. O întârziere în preluarea livrării va fi considerată întârziere în preluarea livrării și în cazul în care, în cazul livrării de către vânzător, cumpărătorul nu furnizează vânzătorului condițiile de livrare în termenul stabilit. Pentru perioada de întârziere, Cumpărătorul va plăti Vânzătorului o taxă de depozitare de 500,- HUF net/zi/m3.  

28. Vânzătorul se poate retrage din contract și poate solicita despăgubiri pentru prejudiciile cauzate cumpărătorului ca urmare a încălcării contractului de către cumpărător în cazul unei întârzieri de 30 de zile lucrătoare în preluarea livrării. În cazul în care a fost plătit un avans, vânzătorul poate compensa valoarea daunelor care i se datorează cu valoarea avansului și poate solicita suma daunelor care depășesc avansul plătit.   

29. Având în vedere faptul că produsul este fabricat pe măsură și, prin urmare, nu poate fi vândut sau utilizat de o altă persoană, în cazul rezilierii contractului din cauza nerespectării contractului de către client după începerea fabricării produsului, valoarea prejudiciului suferit de vânzător și, prin urmare, valoarea compensației care trebuie plătită de client va fi egală cu prețul produsului. 

30. În cazul în care obiectul contractului individual este un produs care nu se află în stoc sau un produs special, iar cumpărătorul anulează ulterior contractul, dar înainte de începerea producției produsului, cumpărătorul rambursează vânzătorului costurile suportate de vânzător în legătură cu comanda, inclusiv costurile facturate vânzătorului de către furnizorul vânzătorului pentru anulare.      

31. Vânzătorul va furniza Cumpărătorului documentația tehnică și de întreținere a produsului (certificat de rezistență la foc, instrucțiuni de utilizare și întreținere, declarație de conformitate la cererea Cumpărătorului) în același timp cu executarea.   

5. Condiții de plată  

32. Plata prețului de achiziție și a oricăror alte taxe se efectuează pe baza unei facturi (factură în avans, factură finală) emise de vânzător în conformitate cu normele contabile aplicabile. Programul de plată și termenul de plată sunt stabilite în ofertă. Factura finală va fi emisă la finalizare. În cazul unei întârzieri în acceptarea de către Cumpărător, data executării și, prin urmare, data emiterii facturii finale, va fi ultima zi a perioadei de primire a produsului.     

33. În cazul plății prin transfer bancar, data plății este data creditării sumei în contul vânzătorului. Comisioanele bancare pentru transfer sunt suportate de cumpărător.  

34. În caz de întârziere a plății, clientul este obligat să plătească dobânzi de întârziere. Rata dobânzii este rata de bază a băncii centrale din prima zi a semestrului calendaristic vizat de întârziere, majorată cu 8%. Dobânda se calculează pe baza ratei de bază a băncii centrale în vigoare în prima zi a semestrului calendaristic vizat de întârziere pentru întreaga perioadă a semestrului calendaristic în cauză. În caz de întârziere a plății, vânzătorul are dreptul, de asemenea, la o taxă de recuperare de 40 EUR, calculată pe baza ratei medii oficiale a Băncii Ungariei la data începerii întârzierii. În caz de întârziere a plății, vânzătorul poate cesiona creanța sa unei terțe părți sau poate recurge la asistența unei terțe părți ("recuperator de creanțe") pentru a colecta creanța.   

35. Vânzătorul se poate retrage din contract și poate solicita despăgubiri pentru daunele rezultate din încălcarea contractului în cazul unei întârzieri la plată mai mari de 30 de zile calendaristice. În caz de retragere, data încetării contractului și întinderea prejudiciului sau a compensației sunt reglementate de clauzele 29-30 mutatis mutandis.   

36. Vânzătorul păstrează dreptul de proprietate asupra produsului până la plata integrală a prețului de achiziție. Titlul de proprietate asupra produsului va trece de la vânzător la cumpărător la plata integrală a prețului de achiziție.   

6. Garanție, garanție pentru accesorii  

37. Vânzătorul garantează Produsul timp de 10 (zece) ani. Cu excepția materialului EUROCLASS A1, care nu poate fi întreținut, vânzătorul garantează produsul pentru o perioadă totală de 1 an. Perioada de garanție începe la data executării de către Vânzător. Cumpărătorul poate face o cerere de garanție în timpul perioadei de garanție. Nerespectarea perioadei de garanție duce la decăderea din drept. 

38. Garanția este valabilă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:  

1. instalarea și punerea în funcțiune corectă a produsului;  

2. să utilizați produsul în scopul pentru care a fost conceput;  

3. ca întreținerea Produsului să fie efectuată exclusiv de către Vânzător, pentru prima dată în termen de 1 an de la data instalării și, ulterior, la frecvența recomandată de Vânzător, dar cel puțin anual;  

39. Cumpărătorul va furniza vânzătorului o copie a raportului de punere în funcțiune pentru a certifica faptul că produsul a fost instalat și pus în funcțiune în mod corespunzător.    

40. Cumpărătorul trebuie să notifice vânzătorului orice cerere de garanție imediat după descoperirea defectului, specificând defectul. De asemenea, Cumpărătorul trebuie să permită Vânzătorului să inspecteze produsul în termen de 30 de zile lucrătoare. Orice daune și costuri suplimentare care rezultă din notificarea întârziată sau din faptul că Cumpărătorul nu a oferit Vânzătorului posibilitatea de a inspecta Produsul în termenul stabilit vor fi suportate de Cumpărător. Dacă este necesar, cumpărătorul va asigura accesul la produs și demontarea acestuia cu ajutorul unui elevator cu foarfecă, cu condiția ca cumpărătorul să aibă dreptul de a demonta produsul numai după inspecția de către vânzător.  

41. La alegerea sa, vânzătorul va repara sau înlocui produsul în cadrul obligațiilor sale de garanție. Vânzătorul are dreptul de a utiliza un alt material decât cel original pentru reparație din cauza unei modificări a materialului de bază, cu condiția ca materialul utilizat pentru reparație să aibă o valoare tehnică și calitativă egală sau mai mare decât cea a materialului original.     

42. În cazul în care vânzătorul nu este în măsură să repare sau să înlocuiască defectul, cumpărătorul poate solicita o reducere proporțională a prețului de achiziție, să repare defectul sau să îl facă reparat de o altă parte pe cheltuiala vânzătorului sau să se retragă din contract, cu condiția ca nicio retragere să nu fie făcută pentru un defect care nu împiedică buna funcționare a bunurilor.  

43. Vânzătorul va efectua reparația sau înlocuirea într-o perioadă de timp rezonabilă, fără a aduce atingere intereselor cumpărătorului.  

44. Vânzătorul este exonerat de răspunderea pentru garanție dacă:  

1. cererea de garanție este notificată după perioada de garanție;  

2. oricare dintre condițiile de la punctul 38 nu este îndeplinită;   

3. Produsul a fost modificat în mod ilegal;  

4. Vânzătorul dovedește că cauza defectului a apărut după executare;   

5. Vânzătorul dovedește că cauza defectului este responsabilitatea Cumpărătorului/terței părți (de exemplu, cauza defectului este că produsul a fost în contact cu o substanță nocivă (ulei, produs chimic etc.)).  

În cazul în care, în urma examinării produsului, se dovedește că răspunderea în garanție a vânzătorului nu există, cumpărătorul va rambursa vânzătorului costurile de manoperă suportate în legătură cu examinarea produsului, în valoare de 6.500,00 HUF + TVA pe oră, precum și costul livrării (dus-întors), în valoare de 400,00 HUF pe km.     

45. Vânzătorul este răspunzător pentru executarea defectuoasă în conformitate cu Codul civil. 6:159 din Codul civil. Dreptul cumpărătorului în temeiul garanției pentru defecte expiră la 1 an de la data executării.   

46. Dreptul cumpărătorului la o garanție de înlocuire este paralel cu dreptul la o garanție.  

7. Modificarea, rezilierea contractului  

47. Contractul poate fi modificat sau reziliat în scris, semnat de ambele părți.   

8. Obligația de a coopera   

48. Părțile sunt obligate să coopereze și să se informeze reciproc cu privire la circumstanțele relevante care afectează contractul în timpul negocierilor contractuale, al încheierii, duratei și încetării acestuia.   

49. Părțile sunt obligate să se notifice reciproc în cazul în care executarea unei obligații prevăzute în contract este împiedicată în mod previzibil, cu excepția cazului în care cealaltă parte trebuie să fi avut cunoștință de obstacol fără notificare. Partea în culpă este obligată să despăgubească cealaltă parte pentru orice prejudiciu cauzat de omisiunea sa de a notifica obstacolul.   

9. Metoda de formulare a declarațiilor juridice, comunicarea între părți  

50. Părțile trebuie să își facă declarațiile legale (ofertă, modificare a contractului, declarație de retragere etc.) privind conținutul esențial al contractului în scris, semnate cu semnătura societății. Declarația scrisă poate fi comunicată și prin trimiterea declarației semnate ca atașament în format pdf la adresa de e-mail specificată în Ofertă, cu condiția ca Cumpărătorul să notifice telefonic Vânzătorul cu privire la faptul că declarația a fost trimisă prin e-mail în același timp cu trimiterea e-mailului.   

51. Comunicarea între părți se realizează în principal prin e-mail. Mesajele electronice dintre părți sunt trimise prin stabilirea unui raport de livrare. Ora comunicării mesajului electronic este ora indicată în raportul de livrare, cu condiția ca ora indicată în raportul de livrare să cadă în timpul programului de lucru (de la 8.00 la 17.00 în zilele lucrătoare). În cazul în care ora indicată în raportul de livrare se încadrează în afara orelor de lucru, ora de livrare va fi 08.00 în următoarea zi lucrătoare.  

52. Persoanele de contact desemnate de părți în ofertă au, de asemenea, dreptul de a face declarații operaționale care nu afectează conținutul esențial al contractului.   

10. Altele  

53. Vânzătorul exclude orice răspundere pentru alte daune decât deteriorarea produsului (așa-numitele daune indirecte) și pierderea de avantaje pecuniare cauzate proprietății cumpărătorului ca urmare a încălcării contractului de către vânzător. Vânzătorul informează în mod specific Cumpărătorul că dispoziția din prezenta clauză este substanțial diferită de lege.  

54. Părțile se abțin de la orice comportament care ar putea afecta sau pune în pericol reputația celeilalte părți.  

55. Părțile păstrează secretele comerciale ale celeilalte părți fără limitare în timp. Partea care încalcă obligația de a păstra un secret comercial trebuie să despăgubească cealaltă parte pentru orice prejudiciu cauzat.   

56. Raporturile juridice ale părților sunt reglementate de legislația maghiară..   

57. Părțile încearcă să își soluționeze litigiul mai întâi pe cale amiabilă și apoi recurgând la instanțe. În cazul unei proceduri judiciare, este competentă instanța competentă.   

58. În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate în contractul individual și în CGC, Legea V din 2013 privind Codul civil (denumită în continuare "Ptk."), se aplică partea a doua (Norme generale ale contractului) din cartea a șasea și capitolul XXXII (Norme generale ale contractului de vânzare) din partea a treia.   

11. Instalarea (executarea) produsului de către vânzător  

În cazul în care părțile convin în contractul individual asupra instalării (executării) produsului de către vânzător, se aplică dispozițiile prezentelor CGC, cu următoarele excepții și completări:  

59. Vânzătorul declară că îndeplinește cerințele legale și are competențele necesare pentru a efectua lucrările de construcție.   

60. Vânzătorul se angajează să instaleze (să monteze și să demonteze) conductele de aer textile dacă locul de instalare este situat în Ungaria. În afara granițelor Ungariei, vânzătorul nu este obligat să se ocupe de construcția conductelor de aer textile.   

61. Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul, în același timp cu notificarea intenției sale de cumpărare, dacă locul construcției face obiectul unor cerințe de siguranță mai stricte decât cele general aplicabile. Cumpărătorul recunoaște că acest lucru poate duce la costuri suplimentare pentru vânzător și, de asemenea, poate determina vânzătorul să nu se angajeze să instaleze produsul. În cazul în care Vânzătorul ia ulterior cunoștință de acest fapt, Vânzătorul are dreptul de a se retrage din lucrările întreprinse.   

62. Oferta trebuie să includă valoarea netă a onorariului contractantului pentru executarea lucrărilor, în plus față de suma stabilită la punctul 9.   

63. Locul de executare este locul de execuție, iar data executării este data punerii în funcțiune a produsului.   

64. Instalarea cu succes a Produsului va fi considerată ca execuție de către Vânzător, fapt care va fi înregistrat de către Părți. instalarea cu succes și astfel execuția de către Vânzător va fi considerată ca execuție și în cazul în care reprezentantul Clientului nu apare în termen de 30 de minute de la instalarea Produsului, fapt care va fi înregistrat de către reprezentanții Vânzătorului care efectuează instalarea. La finalizarea punerii în funcțiune, Cumpărătorul va elibera Vânzătorului un certificat de finalizare. Cumpărătorul suportă riscul de deteriorare din momentul punerii în funcțiune, sub rezerva excepției prevăzute la clauza 65.  

65. Vânzătorul notifică Cumpărătorul imediat ce Produsul este disponibil pentru Vânzător. În termen de 8 zile lucrătoare de la o astfel de notificare, Cumpărătorul va oferi Vânzătorului posibilitatea livrării la fața locului și a instalării la o dată convenită în prealabil de către părți.   

66. În cazul în care cumpărătorul nu pune la dispoziția vânzătorului condițiile de livrare și executare (de exemplu, punerea la dispoziție a unui spațiu de lucru adecvat pentru desfășurarea activității) în termenul prevăzut la clauza 64, acest lucru va fi considerat o întârziere în preluarea livrării și se vor aplica consecințele întârzierii în preluarea livrării prevăzute la clauzele 27-28. Cumpărătorul rambursează vânzătorului orice costuri suplimentare suportate de vânzător ca urmare a neasigurării de către cumpărător a spațiului de lucru necesar pentru desfășurarea activității.   

67. Vânzătorul are dreptul de a utiliza un subcontractant pentru executare. Vânzătorul va fi răspunzător pentru comportamentul subcontractantului ca și cum ar fi acționat el însuși.   

68. Perioada de garanție începe în momentul în care produsul este pus în funcțiune. Cererea de garanție nu va fi supusă dovezii că produsul a fost instalat și pus în funcțiune în mod corespunzător de către client.  

69. Vânzătorul este obligat să îndepărteze/elimine orice deșeuri generate în timpul construcției.   

70. În cazul în care produsul este instalat într-o locuință nou construită, într-o clădire rezidențială sau într-o clădire publică, se aplică prevederile Decretului guvernamental 181/2003 (XI. 5.) privind garanția obligatorie în legătură cu construcția de locuințe.   

71. În chestiunile care nu sunt reglementate în contractul individual și în CGC, se aplică Codul civil. Capitolul XXXVII (Norme generale ale contractului de antrepriză) din partea a treia a cărții a șasea din Codul civil și dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 191/2009 (IX.15.) privind activitatea de construcții se aplică, de asemenea, mutatis mutandis.  

12. Întreținerea conductelor de aer textile 

72. În calitate de contractant, DAAL-CON Ltd. prestează servicii de întreținere atât pentru conductele textile pe care le vinde, cât și pentru cele pe care nu le vinde. 

73. După notificarea cererii sale de întreținere, clientul trebuie să furnizeze toate informațiile și datele solicitate de contractant în întregime și să transmită toate documentele solicitate de contractant, pe hârtie sau în format electronic. Orice daune sau costuri suplimentare rezultate din nerespectarea obligației de mai sus sau din comunicarea incompletă sunt suportate de către client.  

74. După primirea datelor și documentelor solicitate, contractantul trimite clientului oferta de întreținere și CGC semnate de contractant. Oferta de întreținere semnată de către contractant este considerată a fi oferta contractantului în sensul secțiunii 6:64 din Codul civil, care include prețul net al contractului, termenul de plată, termenul de execuție și alte aspecte considerate necesare de către contractant care nu sunt incluse în CGC sau cu privire la care părțile doresc să se abată de la CGC. În cazul în care Antreprenorul trebuie să se ocupe de îndepărtarea și instalarea conductelor textile și de transportul acestora la și de la sediul Antreprenorului, Oferta de întreținere va include, de asemenea, tarifele pentru această îndepărtare și instalare și transport. Acceptarea de către Client se consideră a fi returnarea către Antreprenor a Ofertei de întreținere, semnată corespunzător de către Client. 

75. Instalarea și demontarea conductelor de aer textile sunt efectuate de către antreprenor contra unei taxe separate, la cererea clientului sau a clientului. În cazul în care clientul solicită contractantului să efectueze demontarea și instalarea, clientul informează contractantul dacă la locul de demontare și instalare se aplică cerințe de siguranță mai stricte decât cele normale. Clientul recunoaște că acest lucru poate duce la costuri suplimentare pentru client și poate determina, de asemenea, antreprenorul să nu efectueze demontarea și instalarea. În cazul în care antreprenorul ia ulterior cunoștință de acest fapt, acesta are dreptul de a se retrage din activitatea întreprinsă. 

76. Vânzătorul se angajează să instaleze (să monteze și să demonteze) conductele de aer textile dacă locul de instalare este situat în Ungaria. În afara granițelor Ungariei, vânzătorul nu este obligat să se ocupe de construcția conductelor de aer textile.   

77. Întreținerea va fi efectuată la sediul contractantului.  

78. Antreprenorul va furniza, de asemenea, un serviciu "Fetch-Take-Away", în cadrul căruia, la cererea clientului, transportul la și de la locul de amplasare va fi pentru o taxă separată, contractantul efectuează lucrările pe baza unui bon de livrare, la o dată convenită în prealabil de părți. În acest caz, clientul este obligat să asambleze conductele textile într-o stare adecvată pentru transport. În cazul în care clientul nu utilizează serviciul "Fetch-Take-Away", transportul conductelor textile la sediul contractantului și returnarea acestora de la sediul contractantului sunt efectuate de către client la o dată convenită în prealabil de către părți, sub rezerva eliberării unei chitanțe. 

79. Antreprenorul efectuează doar un control cantitativ la primirea conductelor textile. În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, se efectuează o inspecție calitativă a conductelor textile primite, care include o inspecție a materialului textil și a accesoriilor acestuia, precum și o înregistrare scrisă, documentată prin fotografii, a stării acestora, a tipului și a amplorii oricărei contaminări constatate și a oricăror defecte și posibile măsuri de remediere.  

80. În cazul în care, în timpul controlului calității, contractantul constată că nivelul de contaminare este anormal, contractantul are dreptul de a modifica prețul și, în cazul în care clientul nu acceptă prețul modificat, de a rezilia contractul, cu condiția ca, în cazul în care clientul a utilizat serviciile de demontare și instalare ale contractantului sau serviciile "fetch and carry", clientul să fie responsabil pentru costurile acestor servicii.  

81. Serviciul de întreținere include spălarea și uscarea profesională a conductelor de aer textile, marcarea oricăror defecte și, în cazurile menționate la punctul 83, repararea acestora. În cazul conductelor textile care nu sunt vândute de către contractant, clientul trebuie să furnizeze contractantului datele de bază (producător, design, tip de țesătură) și instrucțiunile scrise de întreținere pentru conductele textile. Care parte va furniza mijloacele de depozitare a ambalajelor după uscare face obiectul acordului părților.    

82. Frecvența întreținerii periodice este propusă de către contractant după efectuarea primei întrețineri, ținând seama de mediul de exploatare și de tipul și cantitatea de poluanți.  

83. În perioada de garanție, contractantul asigură repararea gratuită a conductelor textile vândute de el, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la clauza 38. Antreprenorul nu este obligat să efectueze reparații gratuite în cazurile menționate la clauza 44. Repararea conductelor textile care nu sunt vândute de către contractant este efectuată gratuit de către contractant dacă valoarea lucrărilor de reparație nu depășește 10% din taxa de întreținere.  

84. La cererea Clientului, Antreprenorul poate furniza conducte suplimentare, conform acordului părților.   

85. Antreprenorul are dreptul de a utiliza un subcontractant pentru executarea lucrărilor. Antreprenorul este răspunzător pentru comportamentul subcontractantului ca și cum ar fi acționat el însuși. 

86. În aspectele care nu sunt reglementate în contractul individual și în CGC, Codul civil. Dispozițiile capitolului XXXVII din partea a treia a Cărții a șasea (Norme generale ale contractului de contract) se aplică mutatis mutandis. 

Încheiat la Budapesta, la 18 aprilie 2023.